中国电建西北院白(略)F区**万千瓦风电项目风机吊装及电装工程施工Ⅰ标段专业分包竞争性谈判公告

（采购编号：BYJTFD-SG-**-**）

1.采购条件

中国电建集(略)已中标白(略)F区**万千瓦风电项目EPC工程总承包项目，项目业主为白(略)，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的风机吊装及电装工程施工Ⅰ标段工程分包已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集(略)作为采购人，现对该项目进行公开竞争性谈判采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取竞争性谈判文件参与本项目竞争性谈判。

2.项目概况与采购范围

2.1建设地点

建设地点位于甘肃省白银市景泰县境内。

2.2工程概况及标段概况

本期项目拟安装**台单机容量5.**MW和1台5.4MW的风力发电机组，项目位于甘肃省白银市景泰县，风电场区场地为低山丘陵地形，海拔高程介于**m~**m之间。风电场址附近有G**国道、G**定武高速、乌玛高速及S**省道经过，交通比较便利。

本工程装机容量**MW，新建道路**.**km，改扩建道路**.**km。通过**kV集电线路接入A区**万千瓦风电项目升压站，其中**MW接入A区风电场所配主变压器**kV侧，其余**MW接入本工程在A区升压站内安装的1台**MVA的三相三绕组（第三绕组为平衡绕组）电力变压器。主变压器以1回**kV主变进线间隔接入升压站**kV母线，由A区风电场项目统一送出。

本标段为风机吊装及电装工程施工Ⅰ标

2.3工期要求

白(略)F区**万千瓦风电项目施工标段风机吊装及电装工程施工Ⅰ标段工程计划于(略)开工，(略)完工。具体以监理通知开工时间为准。

2.4质量要求

白(略)F区**万千瓦风电项目施工标段风机吊装及电装工程施工Ⅰ标段工程质量要求：达到国家、行业现有规程、规范的要求且工程验收合格等级，满足白(略)质量技术要求。

2.5采购范围

本次采购工程为白(略)F区**万千瓦风电项目施工标段风机吊装及电装工程施工Ⅰ标段工程

本标承包范围包括（但不限于）：

（1）负责本标段锚栓、锚笼环，风电机组，塔筒（架），机组变压器，叶片等全套设备的吊装等工作；

（2）负责本标内发包人采购的设备材料（除风机塔筒外）接货、验收﹑卸车、保管、二次倒运等工作；

（3）负责风机机组、塔筒内的电气安装，电缆敷设，端头处理链接，箱变低压侧安装；

（4）除招标人提供的设备以外提供所有设备和材料；

（5）负责合同范围内的所有取样抽检、必要的试验、检测检验、所有防火涂料涂刷、防火封堵、调试配合、试运行配合、资料整理归档，直至移交给发包人的全部工作；

（6）负责由投标人负责工作所需的人力、机械设备、仪器仪表、工具、材料耗材等（合同规定由招标人提供的除外）；

（7）为完成承建工程所需的临时占地、临时设施等工作；

（8）为完成承建工程项目所有与各方的协调配合工作，配合承包人完成创优的工作；

（9）根据工程需要，发包人有权对本合同工作内容和工作量做适当调整。

详见竞争性谈判文件技术条款。

3.响应人资格要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格、具有电力工程施工总承包叁级或起重设备安装工程专业承包壹级或特种工程专业承包不分等级及以上资质，具备完整的质量保证体系，并通过管理体系认证。

3.1.2企业资产（财务要求）：近三年财务状况（**年、**年、**年）良好、且无亏损。

3.1.3企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：有机电专业二级及以上注册建造师职业资格证书、中级职称、具备有效的安全生产考核证书（B证），担任过1个以上类似工程项目经理业绩，且为但未其他在建工程项目的项目经理

（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级及以上职称，具有从事类似工程项目施工技术管理的工作经历，担任过1个及以上类似工程项目施工技术管理经历的业绩

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有专职安全负责人具有安全生产考证书（C证），满足现场施工需求，且注册在本单位；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：人员数量及资格证书满足项目需要，且注册在本单位、农民工由专人负责；

3.1.4企业工程业绩要求：响应人在近3年内具有不得少于1项类似工程业绩及经验；

3.1.5企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.(略)/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.(略)/zhixing/）。

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.竞争性谈判文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于(略)至(略)，每日上午8:**时至**:**时，下午**:**时至**:**时（北京时间，不含法定公休日），将以下材料扫描后发至公告联系邮箱（(略)），在邮件中标明获取项目及标段名称、联系人及联系方式，同时将相关资料上传至https://(略)/form/page/DRUdFVHdTVUZaUW**。

（1）单位营业执照原件副本；

（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件；

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为(略)**时**分，地点为长安区城南大道**号西北水电A座一/二楼会议室（具体会议室另行通知）。

5.2逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

6.开标时间、地点

6.1开标时间：(略)**时**分，地点为西安市长安区城南大道**号西北水电A座一/二楼会议室（具体会议室另行通知）。

6.2谈判时间（预计）：与每一位承包商进行谈判的具体时间另行通知。

6.3谈判地点（预计）：西安市长安区城南大道**号西北水电A座一/二楼会议室（具体会议室另行通知）。。

6.4递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告同时在中国阳光采购网（https://(略)/）、中国招标投标公共服务平台（http://(略)）与中国电建集(略)网站（http：//(略)）上发布。

8.成交人数量：1人

9.联系方式

采购人：中国电建集(略)

地址：(略)

联系人：(略)

电话：(略)-(略)

电子邮件：(略)

**.监督机构

监督机构：中国电建集(略)

监督电话：(略)-(略)

**.提出异议的渠道和方式

如有异议请联系中国电建集(略)

联系人：(略)

联系电话：(略)-(略)

邮箱：(略)

中国电建集(略)

(略)